Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда Калининградской области по делу между «КурскАгроТерминалом» (входит в ГК «Содружество») и белорусским подрядчиком «Агростиль». Спор связан с исполнением договора генподряда на строительство терминала сыпучих грузов в Курской области от 28 августа 2020 года.
«КурскАгроТерминал» требовал взыскать с «Агростиля» 231,5 млн рублей неустойки за задержку сроков по ряду дополнительных соглашений, а подрядчик, в свою очередь, подал встречный иск на 17,8 млн рублей за выполненные, но не оплаченные работы и пени. Суд первой инстанции в июне 2025 года частично удовлетворил требования заказчика, взыскал 71,7 млн рублей неустойки и отклонил встречные требования подрядчика.
Суд признал, что подрядчик не представил доказательств своей непричастности к просрочке — в материалах отсутствовали официальные уведомления о препятствиях к выполнению работ, а записи в стройжурналах не имели юридической силы. Требования по трем договорам на сумму 72,9 млн рублей суд отклонил из‑за пропуска срока исковой давности. По остальным соглашениям суд взыскал пени частично, снизив размер в связи с несоразмерностью последствий, а по двум контрактам — в полном объеме.
В результате с белорусской компании «Агростиль» взыскано 71,65 млн рублей пеней, встречные требования подрядчика суд признал прекращенными за счет зачета взаимных обязательств. Апелляция поддержала эти выводы суда первой инстанции.
ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности – производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка в 2024 году составила 73,1 млрд, убыток – более 318 млн рублей. Владельцем является ООО «Содружество».
ООО «Агростиль» зарегистрировано в мае 2009 года. Занимается строительством зданий. Другой информации в открытых источниках нет.
